Créateur de conférences éco-responsables

Applications jurisprudentielles – Diagnostic avant travaux (ou démolition) – Paris septembre 2004


Partage


Newsletter

Inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter pour suivre nos actualités (conférences, interviews événements…)

CA Paris, Pôle 4, 6ème ch., 9 septembre 2011, n° 08/07 929 (N° Lexbase : A4302H7H). Un nombre croissant de sinistres concerne des travaux au cours desquels sont découverts des matériaux amiantés n’ayant pas été repérés préalablement. Au-delà de l’erreur de diagnostic, toujours possible, la jurisprudence rappelle que le maître d’ouvrage et les intervenants à l’acte de construire sont tenus à leurs propres obligations.

Bon nombre de sinistres font apparaître que le chantier a débuté prématurément, sur la base de diagnostics incomplets, voire inappropriés (par exemple, diagnostic avant vente, et non diagnostic avant travaux ou démolition), et dont il ressort un volume d’amiante imprévu, générant des coûts supplémentaires liés au désamiantage et au retard pris par le chantier.

 

Dans son arrêt rendu le 9 septembre 2011, la cour d’appel de Paris est venue rappeler que le planning d’une opération lourde (réhabilitation, reconstruction) doit intégrer les contraintes imprévues. Elle déboute le bailleur social maître d’ouvrage, qui n’était pas un particulier mais un professionnel, estimant que même en présence de fautes commise par le diagnostiqueur, celles-ci sont sans lien de causalité directe avec le préjudice allégué.

 

La cour a, d’abord, rappelé que le diagnostiqueur n’était en aucun cas responsable de la présence d’amiante, ni de sa quantité, ni du coût de son retrait, ni du calendrier établi par le maître d’ouvrage pour la réalisation de son ouvrage.

 

Elle relève, ensuite, que si l’absence d’amiante était une condition déterminante de l’acquisition pour le bailleur social, il aurait fallu faire procéder avant la vente à un examen complémentaire, rappelant l’absence de valeur exhaustive du diagnostic avant vente.

 

Elle ajoute qu’il n’existe donc aucune causalité directe entre le retard de livraison, et le désamiantage, le retard étant dû à la mauvaise gestion de son projet immobilier par le bailleur social, ayant décidé de prendre des engagements prématurés avec des locataires, alors que des retards de livraison dans un projet de cette ampleur étaient parfaitement prévisibles, qu’ils soient dus au désamiantage -prévisible dans son principe— à des incidents de chantier, à la liquidation d’entreprises, à des intempéries, etc.. Il appartenait, dès lors, au maître d’ouvrage, de supporter les conséquences de ces retards prévisibles sur des engagements qu’elle avait elle-même pris dans son intérêt exclusif.

 

Maître Vauthier souligne que les fautes retenues ainsi commises par le maître d’ouvrage, risquent d’influencer l’appréciation des recours que celui-ci va exercer contre les intervenants à l’acte de construire.

Source Lexbase – http://www.lexbase.fr/

Lexbase Hebdo édition privée n?546 du 7 novembre 2013

Résumé :

Pour en savoir plus :

Le diagnostic du bâtiment une responsabilité transversale

Notion de diagnostic : le fond et la forme du diagnostic immobilier

Applications jurisprudentielles Diagnostic avant vente – Etat parasitaire – Rennes décembre 2012

Applications jurisprudentielles Diagnostic avant vente – Etat parasitaire – Nîmes novembre 2004

Applications jurisprudentielles Diagnostic avant vente – Etat parasitaire – Douai mars 2005

Applications jurisprudentielles Diagnostic avant vente – Mérule – Caen avril 2013

Jurisprudence : diagnostic avant travaux (ou démolition)

Applications jurisprudentielles – Diagnostic avant travaux (ou démolition) – Paris septembre 2004

Prochaines conférences Grand Circuit

Je rejoins la conférence
Rénovation globale en copropriété : audit et financement
14 mars 09:30 – 11:30

* En vous connectant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Le Grand Circuit traite les données recueillies pour la participation à la Visio Conférence en live et le suivi de votre participation. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice.

Je rejoins la conférence
TEST 2
14 mars 09:30 – 11:30

* En vous connectant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation. Le Grand Circuit traite les données recueillies pour la participation à la Visio Conférence en live et le suivi de votre participation. Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et pour exercer vos droits, reportez-vous à la notice.